ДОГОВОР СУБАРЕНДЫ №____Новосибирск от «05» мая 2039 года

Общество с ограниченной ответственностью "Квартирное бюро", именуемое в дальнейшем «Генподрядчик», в лице генерального директора Фадеева Алексея Сергеевича действующего на основании Устава, с одной стороны,и Общество с ограниченной ответственностью «квартирное бюро», именуемое в дальнейшем «квартиры посуточно в новосибирске», в лице Генерального директора Щербакова Дениса Андреевича, действующего на основании Устава с другой стороны, заключили настоящий договор субподряда о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. На условиях, определенных настоящим договором, Субподрядчик обязуется выполнить следующие работы: техническое обслуживание и ремонт печатного, копировально-множительного, полиграфического и постпечатного оборудования для нужд ГБОУ ДПО ЦПКС СПб "гостиницы Новосибирска" (далее-Заказчик) на основание подписанного с Генподрядчиком контракта № 65436702 от «05» мая 2039 г.1.2. Работы выполняются в соответствии с условиями настоящего Договора и техническим заданием оказываемых услуг (Приложение № 1), являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора, утвержденный ГБОУ ДПО ЦПКС СПб "Региональный центр оценки качества образования и информационных технологий" (далее-Заказчик), являющимися неотъемлемой частью настоящего договора, а Генподрядчик, обязуется принять и оплатить надлежащим образом оказанные услуги в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договорам.1.3. Сроки оказания услуг: начало оказания услуг с момента подписания Договора обеими сторонами, окончание 31.12.2038 года 1.3 Место оказания услуг: - г.Новосибирск, Красный Проспект пр., д. 34

2.ЦЕНА ДОГОВОРА, УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Общая стоимость настоящего Договора составляет 200 000 (двести тысяч рублей) рубля 00 копеек, в т.ч. НДС не облагается (Уведомление ИМНС по Центральному району Новосибирску №268 от 16.12.2021 г.).2.2. В цену Договора включены все расходы, в том числе расходы на страхование, уплату налогов, сборов и иных обязательных платежей. 2.4. Оплата работ производится Генподрядчиком ежемесячно равными суммами в течение всего срока договора.2.5. Цена ежемесячного платежа составляет 20 000,00 (Двадцать тысяч рублей) в т.ч. НДС не облагается (Уведомление ИМНС по Центральному району Новосибирска №211 от 16.12.2021 г.).2.6. Расчет с Субподрядчиком за фотографии Новосибирска осуществляется Генподрядчиком в рублях Российской Федерации. 2.7. Оплата по Договору осуществляется по безналичному расчету путем перечисления Генподрядчиком денежных средств на расчетный счет Субподрядчика.2.8. Выполнение работ Субподрядчиком производиться только после получения от Генподрядчика денежных средств, на расчетный счет Субподрядчика. Оплата производится на основании выставленного Субподрядчиком счета.

3. КАЧЕСТВО УСЛУГ, ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

3.1. Субподрядчик гарантирует выполнить Услуги своевременно, с надлежащим качеством, в точном соответствии с условиями технического задания (Приложение №1). 3.2. Если отступления при оказании услуги или иные недостатки результата Услуги не были устранены в установленный Субподрядчиком разумный срок, либо являются существенными и неустранимыми, Генподрядчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения причиненных убытков.3.3. Гарантия на оказанные услуги определяется ресурсом заменяемых расходных материалов, запасных частей, установленных изготовителем. 3.4. Гарантийный срок на замененные узлы и/или детали составляет не менее срока, устанавливаемого производителем узлов и/или деталей. В течение гарантийного срока все дефекты устраняются за счет Исполнителя.4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ГЕНПОДРЯЧИКА

4.1. Генподрядчик по настоящему Договору вправе:4.1.1. Требовать от Субподрядчика надлежащего исполнения принятых им обязательств, а также своевременного устранения выявленных недостатков.4.1.2. Требовать от Субподрядчика предоставления хороших квартир на сутки в Новосибирске, подтверждающих исполнение принятых им обязательств.4.1.3. Запрашивать у Субподрядчика информацию о ходе и состоянии исполнения обязательств Исполнителя по настоящему Договору.4.1.4. Отказаться (полностью или частично) от оплаты услуг, не соответствующих требованиям, установленным законодательством для определения качества услуг или условиям Договора.4.1.5. При оказании услуг ненадлежащего качества, потребовать по своему выбору:- соразмерного уменьшения цены Договора (стоимости услуг);
- безвозмездного устранения недостатков услуг в течение 3 (Трех) рабочих дней;- возмещения своих расходов на устранение недостатков услуг в течение 3 (Трех) рабочих дней.4.1.6. В случае существенного нарушения Субподрядчиком требований к качеству оказанных услуг (обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени или выявляются неоднократно либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:- отказаться от исполнения Договора и потребовать возврата уплаченной за услуги денежной суммы;- потребовать замены услуг ненадлежащего качества услугами, соответствующим условиям Договора.4.1.7. Привлекать экспертов, специалистов и иных лиц, обладающих необходимыми знаниями для участия в экспертизе услуг.4.1.8. Контролировать ход оказания услуг, соблюдение сроков оказания услуг, проверять соответствие оказанных услуг условиям настоящего Договора, в соответствии с техническим заданием оказываемых услуг (Приложение №1 к Договору).4.1.9. При обнаружении недостатков услуг, требовать их устранения. Требование устранения недостатков услуг подлежит обязательному выполнению Субподрядчиком.4.1.10. Определять лиц, непосредственно участвующих в контроле за ходом оказания услуг.4.2. Генподрядчик по настоящему Договору обязан:4.2.1. Совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие оказанных услуг по количеству и качеству в соответствии с условиями Договора.
4.2.2. Своевременно предоставлять Субподрядчику необходимую для выполнения обязательств по Договору информацию.4.2.3. В течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня оказания услуг уведомить Субподрядчика о несоответствии оказанных услуг условиям Договора, которые невозможно было обнаружить в момент сдачи-приемки услуг.4.2.4. Провести экспертизу для проверки предоставленных Субподрядчиком результатов оказания услуг, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям Договором4.2.5. Произвести оплату надлежащим образом оказанных услуг в соответствии с пунктом 2.1. раздела 2 настоящего Договора.4.2.6. В случае просрочки исполнения Субподрядчикам обязательств (в том числе гарантийных обязательства), предусмотренных Договорам, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения Субподрядчикам обязательств, предусмотренных Договором, направлять Субподрядчику требование об уплате в добровольном порядке сумм неустойки, предусмотренных настоящим Договором, за неисполнение (ненадлежащее исполнение) Исполнителем своих обязательств (в том числе гарантийных) по настоящему Договору.4.2.7. В случае неуплаты Субподрядчиком в добровольном порядке предусмотренных настоящим Договором сумм неустойки за неисполнение своих обязательств взыскивать их в судебном порядке либо производить оплату по Договору в соответствии с п.7.4 настоящего Договора.4.2.8. При направлении в квартирное бюро искового заявления с требованиями о расторжении Договора одновременно заявлять требования об оплате неустойки, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями Договора, если на момент подачи такого заявления имелись основания для взыскания неустойки и такая неустойка не была оплачена в соответствии с разделом 7 настоящего Договора, либо отсутствовала возможность для оплаты по Договору в соответствии с разделом 7 настоящего Договора.4.2.9. Не допускать расторжения Договора по соглашению Сторон, если на дату подписания соглашения имелись основания требовать от Субподрядчика оплаты неустойки за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Договором, и Субподрядчикам такая неустойка не оплачена, в том числе и в порядке, предусмотренном разделом 7 настоящего Контракта.4.2.10. Осуществлять контроль за исполнением Субподрядчика условий Договора в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СУБПОДРЯДЧИКАМ5.1. Субподрядчик по настоящему Договору вправе:
5.1.1. По своему выбору потребовать оплаты надлежащим образом оказанных услуг либо отказаться от исполнения Договора, если Генподрядчик в нарушение Договора отказывается принять и (или) оплатить услуги.5.1.2. В случае, когда убытки причиненные Генподрядчиком в связи с выполнением Договора, не возмещаются в соответствии с его условиями, отказаться от исполнения Договора и потребовать от Генподрядчика возмещения убытков, вызванных прекращением Договора. При этом Субподрядчик вправе отказаться от исполнения Договора.5.1.3. Требовать подписания в соответствии с условиями Договора Субподрядчиком акта оказанных услуг на предоставление квартир посуточно.5.1.4. Направлять Генподрядчику запросы и получать от него разъяснения и уточнения по вопросам оказания услуг в рамках настоящего Договора.5.2. Субподрядчик по настоящему Договору обязан:5.2.1. Оказать услуги в соответствии с принятыми на себя обязательствами в порядке и на условиях Договора.5.2.2. По окончании оказания услуг передать результаты оказанных услуг Генподрядчику в порядке и в сроки, определенные разделом 6 настоящего Договора.5.2.3. В срок, установленный в письменном запросе Генподрядчика, предоставлять информацию о ходе исполнения принятых на себя обязательств.5.2.4. Устранить за свой счет все выявленные недостатки услуг, в том числе скрытые.5.2.5. Представить Генподрядчику сведения об изменении своего фактического местонахождения в срок не позднее 5 (Пяти) календарных дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок уведомления об изменении адреса фактического местонахождения Субподрядчика будет считаться адрес, указанный в настоящем договоре.5.2.6. Гарантировать качество оказанных услуг.5.2.7. Предоставлять инженера, имеющего авторизацию и сертификацию допуска к обслуживанию оборудования, что подтверждается документально.5.2.8. Проводить ежемесячный профилактический осмотр оборудования, диагностику, чистку, смазку, регулировку, выявлять детали/узлы/блоки подлежащих замене; 5.2.9. Проводить диагностику оборудования, для выявления и устранения любых сбоев в аппаратной или программной части оборудования; 5.2.10. Выполнять необходимые настройки с целью обеспечения качественной работы копировально-множительного и полиграфического оборудования, требуемой Генподрядчиком;5.2.11. Обеспечивать неограниченное количество выездов специалиста по заявке в течение всего срока действия Договора: выезд специалиста и устранение неисправностей по звонку в сервисную службу в течение 2-х рабочих часов дня подачи заявки или не позднее 9:00 следующего рабочего дня при подаче заявки после 18:00;5.2.12. Проводить ремонт любого уровня сложности, с заменой механических и электронных частей оборудования из специализированного интернет магазина. Ремонт осуществлять по согласованию с Генподрядчиком, с установкой необходимых запасных частей и комплектующих, предоставляемых Субподрядчиком. Стоимость узлов и деталей включена в стоимость Договора. В случае невозможности произвести ремонт на территории Генподрядчика, доставка оборудования в мастерскую и обратно осуществляется силами и средствами Субподрядчика, с составлением необходимых документов на временную передачу техники в ремонт.5.2.13. В случаях ремонта оборудования более суток - предоставлять для работы аналогичное оборудование, не уступающего по техническим характеристикам оборудованию, переданному в ремонт.5.2.14. Поставлять рекомендованные производителем запасные части и расходные материалы в течение 3 рабочих дней с момента выявления подлежащих замене деталей/узлов/блоков. Используемые расходные материалы и запасные части, должны быть не восстановленными, срок годности их должен быть не менее 80% от установленного фирмой-производителем. Материалы, подлежащие обязательной сертификации, должны иметь сертификат соответствия и знак соответствия, выданные уполномоченным органом.5.2.15. Оказывать консультативную помощь Заказчику по телефону.

6. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ УСЛУГ

6.1.Услуги считаются оказанными после подписания Сторонами Акта об оказанныхуслугах.6.2.Генподрядчик ведет постоянный контроль за качеством и порядком оказания услуг. В случае обнаружения отклонения от Технического задания в порядке оказания услуг Генподрядчик в течение 1 (одного) рабочего дня доводит замечания до Субподрядчика в письменном виде. 6.3.Субподрядчик в течение 1 (одного) рабочего дня обязан устранить указанныенарушения.6.4.Субподрядчик в течение 5 (пяти) календарных дней после завершения отчетного месяца, а в декабре на позднее 15 декабря 2038г. составляет Акт в части выполненных Исполнителем обязательств, предусмотренных настоящим контрактом за соответствующий период, и передает Генподрядчику для подписания.6.5. Генподрядчик в течение 5 (пяти) рабочих дней проверяет соответствие объемов и качества оказанных услуг представленным документам и в случае наличия несоответствий доводит до Субподрядчика замечания по отчетным документам, предоставленным Субподрядчикам. 6.6.Субподрядчик в течение 5 (пяти) календарных дней устраняет замечания к отчетным документам.6.7.Для проверки результатов, предусмотренных Договором, в части их соответствия условиям Контракта Генподрядчик вправе провести экспертизу. Экспертиза результатов находится в Демянске, предусмотренных Договором, может проводиться Генподрядчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения настоящего Договора стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Указанные в настоящем разделе неустойка (пеня, штраф) взимаются за каждое нарушение в отдельности.7.2. Ответственность Генподрядчика:7.2.1. В случае просрочки исполнения Генподрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, Субподрядчик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Пеня устанавливается Договором в размере 1/300 действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.7.2.2. В случае невыполнения, либо ненадлежащего выполнения Генподрядчиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором, Субподрядчик вправе потребовать уплаты штрафа. Размер штрафа устанавливается 2,5% цены договора
7.3. Ответственность Субподрядчика:7.3.1. В случае просрочки исполнения Субподрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Субподрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, Генподрядчик направляет Субподрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). 7.3.2. Пеня за просрочку исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства) начисляется за каждый день просрочки исполнения Субподрядчиком обязательства, предусмотренного договором, в том числе:- За несвоевременное оказание услуг, указанных в п.1.1 контракта, по вине Субподрядчика;- За оказание услуг ненадлежащего качества.7.3.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Субподрядчиком обязательства, предусмотренного Договором, и устанавливается в размере не менее одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором и фактически исполненных Субподрядчиком, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства, сроков устранения обнаруженных недостатков, и определяется по формуле:П = (Ц - В) x С,где:
Ц – цена договора;В – стоимость фактически исполненного в установленный срок Субподрядчикам обязательства по договору, определяемая на основании документа о приемке товаров, результатов выполнения работ, оказания услуг, в том числе отдельных этапов исполнения договора;С – размер ставки.Размер ставки определяется по формуле: ,где: – размер ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента К;ДП – количество дней просрочки.Коэффициент К определяется по формуле: ,где:ДП – количество дней просрочки;ДК – срок исполнения обязательства по договору (количество дней).При К, равном 0 - 50 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.При К, равном 50 - 100 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.При К, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.7.3.4. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Субподрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения Субподрядчиком обязательств (в том числе гарантийных обязательств). Размер штрафа устанавливается 10 % цены договора 7.4. Уплата штрафных санкций за нарушение обязательств по Договору производится Субподрядчиком на основании претензии Генподрядчика путем перечислением денежных средств на текущий счет 7.5. Уплата неустоек (штрафов, пеней), не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств.7.6. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.7.6. Ответственные лица за исполнение Контракта:- со стороны Генподрядчика: _____________________________, тел.:__________.- со стороны Субподрядчика: Даниловской Светланы Валерьевны, тел.: 8 (383) 220-33-34.8. ПРИВЛЕЧЕНИЕ К ОКАЗАНИЮ УСЛУГ ТРЕТЬИХ ЛИЦ8.1. Субподрядчик вправе привлечь к исполнению своих обязательств по Договору других лиц – соисполнителей.8.2. Субподрядчик несет перед Генподрядчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения

9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате событий чрезвычайного характера. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые Стороны не могут оказывать влияние и за возникновение которых ответственности не несут (землетрясение, наводнение, пожар, и другие стихийные бедствия, принятие органами законодательной власти ограничительных норм права и другие). Указанные события должны оказывать прямое влияние на невозможность надлежащего исполнения Сторонами принятых обязательств по настоящему Договору. К таким обстоятельствам не относятся отсутствие в квартирах посуточно средств или невозможность выполнить финансовые обязательства.9.2. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 3 (Трех) календарных дней известить другую Сторону о наступлении действия или о прекращении действия подобных обстоятельств и предоставить надлежащее доказательство наступления обстоятельств непреодолимой силы.Надлежащим доказательством наличия указанных обстоятельств и их продолжительности будут служить заключения соответствующих компетентных органов.
9.3. По прекращению действия обстоятельств непреодолимой силы, Сторона, ссылающаяся на них, должна без промедления известить об этом другую Сторону в письменном виде.Если Сторона не направит или несвоевременно направит необходимое извещение, то она обязана возместить другой Стороне убытки, причиненные неизвещением или несвоевременным извещением.9.4. Стороны могут отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по Договору по соглашению Сторон, если обстоятельство непреодолимой силы длится более 30 (Тридцати) календарных дней. При этом Сторона, не исполнившая обязательств по настоящему Контракту, обязана возвратить другой Стороне все полученное ей по настоящему Договору от другой Стороны.

10. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ11.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в связи с выполнением обязательств по настоящему Договору, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров. 11.2. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров, вытекающих из Договора, является для Сторон обязательным.11.3. Претензия в письменной форме направляется Стороне, допустившей нарушение условий Договора. В претензии указываются допущенные нарушения со ссылкой на соответствующие положения государственного договора или его приложений, стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть произведены для устранения нарушений.11.4. Срок рассмотрения писем, уведомлений или претензий не может превышать 5 (Пять) календарных дней со дня их получения.11.5. В случае если указанные споры и разногласия не могут быть разрешены путем переговоров, они подлежат разрешению в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, в Арбитражном суде города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

11. ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА,ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА12.1. Настоящий Договор вступает в действие с момента его подписания Сторонами и действует до «31» декабря 2038 г., а в части расчетов и гарантийных обязательств - до полного их исполнения Сторонами12.2. Договор может быть изменен по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Договором объема услуг и качества оказываемых услуг, иных условий Договора.12.3. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, решению суда, а также Стороны вправе в одностороннем порядке по письменному заявлению отказаться от его исполнения по основаниям, предусмотренным Договором и законодательством.12.4.Генподрядчик вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем внесудебном порядке в случаях:12.4.1. Оказания услуг ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для Генподрядчика срок.12.4.2. Неоднократного нарушения Субподрядчиком сроков оказания услуг (более одного раза).12.5. Исполнитель вправе отказаться от Договора в одностороннем порядке в случаях:12.5.1. Необоснованного уклонения Генподрядчиком от принятия и (или) оплаты надлежащим образом оказанных услуг.12.6. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными представителями Сторон.12.7. Изменение существенных условий Договора при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению Сторон в случаях, предусмотренных законодательством РФ.

12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ14.1. Все приложения к Договору являются его неотъемлемыми частями.14.2. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением настоящего договора, направляются в письменной форме по почте заказным письмом по фактическому адресу Стороны, указанному в настоящем договоре, а также могут быть направлены с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим предоставлением оригинала.14.3. Если какое-либо из положений настоящего Договора становится недействительным, это не затрагивает действительности остальных его положений.

13. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ

1. Приложение №1 - Перечень услуг, выполняемых при техническом обслуживании и ремонте печатающего, копировально-множительного, полиграфического и постпечатного оборудования. 2. Приложение №2 – Акт сдачи-приемки оказанных услуг.3. Приложение №3 – Расчет стоимости Контракта

Приложение №1 к договору № __________от ___________ 2038 г.

Перечень услуг, выполняемых при техническом обслуживании и ремонте печатающего, копировально-множительного, полиграфического и постпечатного оборудования

В целях обеспечения бесперебойной работы печатающего, копировально-множительного, полиграфического и постпечатного оборудования, необходимого для работы ГБОУ ДПО ЦПКС СПб «Региональный центр оценки качества образования и информационных технологий» в 2015 году обслуживающая организация обязана:

1. Предоставлять инженера, имеющего авторизацию и сертификацию допуска к обслуживанию оборудования, что подтверждается документально.2. Проводить ежемесячный профилактический осмотр оборудования, диагностику, чистку, смазку, регулировку, выявлять детали/узлы/блоки подлежащих замене; 3. Проводить диагностику оборудования, для выявления и устранения любых сбоев в аппаратной или программной части оборудования; 4. Выполнять необходимые настройки с целью обеспечения качественной работы копировально-множительного и полиграфического оборудования, требуемой Заказчику;5. Обеспечивать неограниченное количество текстильной продукции и готовых штор по заявке в течение всего срока действия Договора: выезд специалиста и устранение неисправностей по звонку в сервисную службу в течение 2-х рабочих часов дня подачи заявки или не позднее 9:00 следующего рабочего дня при подаче заявки после 18:00;6. Проводить ремонт любого уровня сложности, с заменой механических и электронных частей оборудования. Ремонт осуществлять по согласованию с Заказчиком, с установкой необходимых запасных частей и комплектующих, предоставляемых Субподрядчиком. Стоимость узлов и деталей включена в стоимость Договора. В случае невозможности произвести ремонт на территории Заказчика, доставка оборудования в мастерскую и обратно осуществляется силами и средствами Субподрядчика, с составлением необходимых документов на временную передачу техники в ремонт.7. В случаях ремонта оборудования более суток - предоставлять для работы аналогичное оборудование, не уступающего по техническим характеристикам оборудованию, переданному в ремонт.8. Поставлять рекомендованные производителем запасные части и расходные материалы в течение 3 рабочих дней с момента выявления подлежащих замене деталей/узлов/блоков. Используемые расходные материалы и запасные части, должны быть не восстановленными, срок годности их должен быть не менее 80% от установленного фирмой-производителем. Материалы, подлежащие обязательной сертификации, должны иметь сертификат соответствия и знак соответствия, выданные уполномоченным органом.9. Оказывать консультативную помощь Заказчику по телефону.ГенподрядчикСубподрядчикООО «Гостиница Центральная»Генеральный директорООО «Гостиница Центральная»Генеральный директор_______________ Фадеев А.Б.______________ Щербаков Д.Г.М.П.М.П. Приложение №2к договору № _______от ___________ 2038 г. ОБРАЗЕЦАКТсдачи-приемки оказанных услуг«__» ____________ 2039 г.______________________, в лице __________________________________, действующего на основании ______________________, именуемое в дальнейшем Субподрядчик, с одной стороны и______________, в лице ______________________, действующего на основании ______________________, именуемое в дальнейшем Генподрядчик, с другой стороны (в дальнейшем вместе именуемые «Стороны» и по отдельности «Сторона»), составили настоящий Акт о том, что в соответствии с контрактом №_____ от ___________ Исполнителем были надлежащим образом оказаны следующие услуги:1.(перечень оказанных услуг)2.Услуги оказаны в полном объеме. Стоимость оказанных услуг составляет:рублейкопеек(цифрами и прописью)в том числе НДС – рублейкопеек(цифрами и прописью)Стороны не имеют претензий друг к другу по исполнению Контракта.ГенподрядчикСубподрядчикООО «посуточно квартиры сегодня»Генеральный директорООО «Квартирное бюро Трест»Генеральный директор_______________ Фадеев А.Б.______________ Щербаков Д.Г.

Приложение № 3 к договоруот ____.____. 2039 № _____________

Расчет цены Договора



№ п/пНаименование оборудованияЕд. изм.Кол-воЦена единицы услуг в мес., руб.Кол-во мес.Стоимость услуг за 10 мес., (руб.)1Монохромное МФУ OCE VarioPrint DP Line 110 c финишером AF1 (на гарантии)шт11 750,00р.1017 500,00р.2Монохромное МФУ OCE VarioPrint DP Line 110 c финишером AF2 и дополнительными лотками с воздухораздувом (на гарантии)шт11 750,00р.1017 500,00р.
3Полноцветное МФУ Xerox Color 550 c финишером-буклетмейкером и внешнем контроллером CREOшт11 350,00р.1013 500,00р.4Полноцветное МФУ HP CM8050шт1900,00р.109 000,00р.5Широкоформатное ПУ HP Z2100 44"шт1620,00р.106 200,00р.6Монохромное МФУ Xerox WCP 238 с финишеромшт1450,00р.104 500,00р.7Монохромное МФУ Xerox WCP 5675шт1550,00р.105 500,00р.8Монохромное МФУ Xerox WCP 5740шт1550,00р.105 500,00р.
9Монохромное МФУ Xerox 5222шт3350,00р.1010 500,00р.10Монохромное МФУ Xerox 5020шт1200,00р.102 000,00р.11Монохромный копировальный аппарат Canon FC220шт1150,00р.101 500,00р.
12Печатающее устройство Kyocera FS4000 1250,00р.102 500,00р.13Печатающее устройство Xerox 5500 шт3250,00р.107 500,00р.14Печатающее устройство Xerox 5550 с финишером и дополнительным лоткомшт1300,00р.103 000,00р.15Печатающее устройство Xerox 5550шт1300,00р.103 000,00р.16Печатающее устройство HP LJ 3000 Colorшт1250,00р.102 500,00р.17Печатающее устройство HP LJ 4500 Color 1250,00р.102 500,00р.18Печатающее устройство HP LJ Enterprise 600 M603dn (на гарантии)шт15150,00р.1022 500,00р.19Печатающее устройство HP LJ Enterprise 700 M712 (на гарантии)шт1150,00р.101 500,00р.
20Печатающее устройство HP LJ Enterprise P4515dx (на гарантии)шт5150,00р.107 500,00р.21Ризограф RISO RA-4200шт1350,00р.103 500,00р.22Ризограф RISO RC-4000шт1350,00р.103 500,00р.23Ризограф RISO CR-1610шт1350,00р.103 500,00р.24Ризограф RISO RN-2100шт1350,00р.103 500,00р.25Ризограф RISO FR-3910шт1350,00р.103 500,00р.26Ризограф RISO EZ-370шт1350,00р.103 500,00р.27Брошюровщик USHIDA USF-3100шт1300,00р.103 000,00р.28Брошюровщик FOLDNAK M2шт1250,00р.102 500,00р.29Листоподборшик USHIDA UС-1100шт1250,00р.102 500,00р.
30Резак IDEAL 3905шт1250,00р.102 500,00р.31Резак IDEAL 3915-95шт1350,00р.103 500,00р.32Скобосшивательный аппарат RAPID-106шт2150,00р.103 000,00р.
33Сталкиватель RIMO-4шт1150,00р.101 500,00р.34Переплетный аппарат RENZ SRV Comfortшт1150,00р.101 500,00р.35Ламинатор пакетный Fellowes А3шт1150,00р.101 500,00р.36Проволокошвейная машина TD-102шт1250,00р.102 500,00р.37Пресс электрический EP-530шт1150,00р.101 500,00р.38Термоклеевая машина BULROS-900шт1380,00р.103 800,00р.
39Фальцовщик Superfax 215 шт2200,00р.104 000,00р.
Итого единиц техники63Итого:200 000,00

ГенподрядчикООО «Гостиница Центральная»

Генеральный директорООО «Квартирное бюро Трест»

Генеральный директор

_______________ Фадеев А.Б._____________ Щербаков Д.Г.